ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION DE RABAT–SALE-KENITRA
PROVINCE DE SIDI SLIMANE
SECRETATRIAT GENERAL

MARCHE N° …..…/INDH/PSS/2023

OBJET DU MARCHE:

EQUIPEMENT DU CENTRE D’EPANOUISSEMENT MARJANE A

LA VILLE DE SIDI SLIMANE EN MOBILIER DE BUREAU, MATERIEL
INFORMATIQUE, MATRIEL ET OUTILS DE PEINTURE ET MATRIEL
TECHNIQUE-PROVINCE DE SIDI SLIMANE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

1
 PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en application des dispositions de
l'article 19 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE

La Province de Sidi Slimane représentée par Monsieur Le Gouverneur de la Province de Sidi

Slimane, désigné, ci-après, par le « Maître de l'ouvrage » (M.O).

D’UNE PART
ET

1. Cas d’une personne morale

La société ……………………………….., représentée par M.: ……………………………,
Qualité …………….
Agissant au nom et pour le compte de …………………………..………… en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés.
Au capital social ………………….….. dhs
Patente n° : ……….
Identification Fiscale : ………..
Registre de commerce de ……………….….. Sous le n° …………………
Affilié à la CNSS sous n° ………………..
Faisant élection de domicile au ……………………………………….…………………
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres) ……………………………………………..….
Ouvert auprès ……………………………………………..…………..

Désigné, ci-après, par « FOURNISSEUR »

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:

2. Cas de personne physique

M……………………………………………….Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de …………………..sous le n°……………………………
Patente n° ……………………………….… Affilié à la CNSS sous n° ……………..
Faisant élection de domicile au ………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)…………………………………….……
Ouvert auprès de……………………………………..…………….………………….

Désigné, ci-après, par « FOURNISSEUR»

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:

2
 Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention
…………………………………………(les références de la convention)………………
………….. :

*Membre 1 :
M. …………………………………………qualité ……………………………………….
Agissant au nom et pour le compte de………………………………………….en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ……………………..……. Patente n° ……………………………..
Registre de commerce de…………………………Sous le n°………………………
Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………….……
Faisant élection de domicile au ……………………………….………...................
………………………………………………………………………………………………
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)….…………………………..……………
Ouvert auprès de…………………………………………………………………………

* Membre 2 : ……………………………………………………………………
(Servir les renseignements le concernant)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

*Membre n : ………………………………………………………………
Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
M……..… ..(prénom, nom et qualité)……. en tant que mandataire du groupement et
coordonnateur de l’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB
sur 24 chiffres)......…………………………………………………..………
Ouvert auprès de (banque) ……………………………………………………………

Désigné, ci-après, par « FOURNISSEUR»

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3
 CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 1 : / OBJET DU MARCHE

Equipement du centre d’épanouissement Marjane à la ville de Sidi Slimane en mobilier de

bureau, matériel informatique, matériel et outils de peinture et matériel technique-
Province de sidi Slimane.

ARTICLE 2 : / CONSISTANCE DES PRESTATIONS

La prestation consiste en :
Acquisition des équipements au profit du centre d’épanouissement Marjane :
- Mobilier de bureau ;
- Matériel informatique ;
- Matériel technique ;
- Matériel et outils de peinture ;
- Matériel audio-musical

ARTICLE 3: / PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

1- LES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHES
1°/ - L’acte d’engagement,
2°/ - Le cahier des prescriptions spéciales,
3°/ - Le bordereau des prix-détail estimatif,
4°/ - Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G-T) applicable aux marchés
de Travaux approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 mai 2016).

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces
prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

2. LES PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU

MARCHES
Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent:
1°/ - Les ordres de services ;
2°/ - Les avenants éventuels ;

ARTICLE 4 : / REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX

APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants:
1. Le décret n° 2.22.431 du 15 Chaabane 1444 (8 Mars 2023) relatif aux marchés publics;
2. Le décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de
comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété;
3. Le dahir n° 1-15-05 du 29 Rabia II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi
n° 112 – 13 relative au nantissement des marchés publics;
4. Le décret n° 2.07.1235 du 04/11/08 relatif au contrôle des dépenses de l’état;
5. Le décret nº 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement
et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques tel qu’il a été modifié et complété;
6. Le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux dépendant de l'administration
des travaux publics et des communications tel que ce cahier et défini par le circulaire n° 6019
4
T.P.C en date du 7 juin 1972;
7. Le code général des impôts institué par la loi de finance 43-06;
8. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G-T. applicables au marché de travaux
approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaâbane 1437 (13/05/2016) ;
9. Les textes officiels relatifs aux salaires et à la main d’œuvre.
10. Le dahir n° 1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des
soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ;
11. Le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la
loi n°65-99 relative au code du travail ;
12. L’arrêté du Chef de Gouvernement n° 3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015)
fixant les règles et conditions de révision des prix des marchés publics.
13. Le décret n° 2-14-272 du 14 Rejeb 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en matière
de marchés publics.
14. L’arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances n°
1692-23 du 23 Juin 2023 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des
pièces relatifs aux marchés publics.
Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date de
remise des offres.

ARTICLE 5 : / VALIDITE ET DELAI D’EXECUTION

Le présent marché ne sera valable et définitif qu'après visa du Trésorier provincial de Kenitra
et notification de son approbation par Monsieur le Gouverneur de la Province de Sidi
Slimane.
Le délai de livraison est fixé à deux (2) mois.
Il prendra effet à compter du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service
prescrivant de commencer les travaux conformément à l’article 8 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 6: / LIVRAISON ET INSTALLATION

La livraison et les installations seront réalisées au lieu choisi par le maître d’ouvrage.
Si à l’expiration du délai d’exécution, l’administration se réserve le droit en plus de l’application
des pénalités prévues à l’article 15 ci-dessous, de les faire exécuter aux frais du titulaire du
marché, sans que celui-ci puisse arguer de la différence entre les prix auxquels la livraison sera
exécutée par le titulaire substitué, et ceux qu’il a consenti selon son acte d’engagement.

L’Administration aura un délai de cinq (05) jours à compter du jour de la livraison effective pour
faire connaître le cas échéant au titulaire, les manquants dans la livraison ainsi que le mobilier
non conforme aux prescriptions du marché.

Les mobiliers non conformes, seront renvoyés au titulaire qui en supportera les frais inhérents, et
sera tenu à leur remplacement gratuit dans un délai de cinq (05) jours à partir de la date du rejet
de ces mobiliers par l’Administration.

5
ARTICLE 7 : / DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION

L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante
jours (60) à compter de la date d’ouverture des plis conformément à l’article 143 du décret des
marchés publics.
Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai l’attributaire est libéré de
son engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas main levée lui est donnée, à sa
demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant.
Lorsque le délai de validité des offres est prorogé conformément aux dispositions de l’article 36
du présent décret, le délai de notification de l’approbation visé au premier alinéa ci–dessus est
prorogé d’une période supplémentaire qui ne peut dépasser la période de prorogation de validité
des offres fixée par le maître d’ouvrage et acceptée par les concurrents.
Sans préjudice des dispositions de l’article 36 du décret des marchés publics, le maître d’ouvrage
peut, le cas échéant, demander à l’attributaire, de proroger la validité de son offre d’une durée
supplémentaire ne dépassant pas trente jours. A cet effet, il lui fixe une date limite pour faire
connaître sa réponse.

ARTICLE 8 : / CAUTIONNEMENTS–RETENUE DE GARANTIE

1- Cautionnement provisoire :

Le montant du cautionnement provisoire ne doit pas dépasser 2% du montant de l’estimation du

MO.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à la somme de : trente-cinq mille dirhams
(35 000,00).
Il sera réalisé conformément aux textes en vigueur et aux dispositions de l’article 12 du Cahier
des Clauses Administratives Générales – Travaux.
Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d’ouvrage notamment dans les cas cités à
l’article 18 du CCAG-T et à l’article 24 du décret n ° 2-22-431.

2- Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (03%) du montant initial du marché arrondi
au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les Vingt (20) jours qui suivent la notification
de l’approbation du marché.

3- La retenue de garantie
Aucune retenue de garantie ne sera prélevée sur les acomptes payés au fournisseur.

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT.

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché il est stipulé que :
A-La liquidation des sommes dues par la province de Sidi Slimane en exécution du présent
marché, sera opérée par les soins de M. le Gouverneur de la province de Sidi Slimane.
B -Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché, ainsi qu'aux bénéficiaires des
nantissements ou subrogation les renseignements et états prévus à l'article 8 du Dahir n° 1-15-
05 du Rabii II 1436 (19/02/2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relatif au
nantissement des marchés publics est M. le Gouverneur de la province de Sidi Slimane.
6
 C -Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier provincial de
Kenitra, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent
marché.
En application de l'article 13 § 5 du C.C.A.G-T de 2016, la province de Sidi Slimane délivrera
sans frais, au fournisseur, sur sa demande et contre récépissé un exemplaire spécial du marché
portant la mention « exemplaire unique », et destiné à former titre conformément aux
dispositions du Dahir n° 1-15-05 du Rabii II 1436 (19/02/2015) portant promulgation de la loi
n° 112-13 relatif au nantissement des marchés publics.

ARTICLE 10 : ASSURANCES – RESPONSABILITE

Le fournisseur doit adresser au maître d’ouvrage, avant toute livraison des fournitures, les
originaux des attestations d’assurances qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir tous les risques
inhérents à la réalisation du présent marché.

ARTICLE 11 : PROPRIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU

INTELLECTUELLE

Le fournisseur garantit formellement le maître d’ouvrage contre toutes les revendications des
tiers concernant les brevets d’invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, marques de
fabrique, de commerce et de service.
Il appartient au fournisseur le cas échéant, d’obtenir les cessions, licence d’exploitation ou
autorisation nécessaires et de supporter la charge des frais et redevances y afférentes.

ARTICLE 12 : RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE

Les réceptions provisoire et définitive se feront conformément aux dispositions des articles 73 et
76 du CCAG-T.

La réception provisoire et définitive consistera à vérifier la conformité des équipements livrés et

installés, avec les prescriptions du marché relatifs à tous les articles.

Elle sera prononcée par une commission relevant de la province, à l'issue de la livraison
effective, et sous réserve, le cas échéant, de l'application par le fournisseur des conditions
prévues à l'article 6 ci-dessus.

ARTICLE 13 : MODALITES DE REGLEMENT

Pour l’établissement des décomptes l’entreprise est tenu de fournir au maître d’ouvrage une
facture appuyée par les bons de livraisons vu des attachements arrêtés contradictoirement, et
établie en Quatre exemplaires décrivant les fournitures livrées et installées et indiquant les
quantités livrées et installées, le montant total à payer ainsi que tous les éléments nécessaires à la
détermination de ce montant.
Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues au titulaire du présent marché seront versées au
Compte bancaire de celui-ci.

ARTICLE 14: PENALITES POUR RETARD-INTERET MORATOIRE

1- PENALITES DE RETARD

A défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux à la date déterminée, il sera appliqué,
sans préjudice de l’application de l’article 65 du C.C.A.G-T (13 Mai 2016), une pénalité de 1 ‰
7
(un pour mille) du montant initial du marché, éventuellement modifié ou complété par les
avenants intervenus par jour de calendrier de retard sans que le montant total de ces pénalités
dépasserait 8 % (huit pour cent) du montant initial du marché augmentée le cas échéant des
montants des avenants. Le montant total de ces pénalités sera déduit d’office des acomptes des
sommes dues à l’entrepreneur.
2-INTERETS MORATOIRES
Conformément au décret nº 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de
paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques tel qu’il a été modifié et
complété, le défaut d’ordonnancement et de paiement des sommes dues dans le délai prévu par le
décret mentionné ci-dessus au profit du titulaire d’un marché visé à l’engagement et approuvé
par la réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et sans formalité préalable des intérêts
moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe exclusivement à
l’administration, et cela conformément au décret n° 2-16-344 mentionné ci-dessus.

ARTICLE 15 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Les droits de timbres et d’enregistrement du présent marché sont à la charge du fournisseur.

ARTICLE 16 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de
corruption, à des manœuvres frauduleuses, et à des pratiques collusoires, à quelque titre que ce
soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.
Le fournisseur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des
dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et
lors des étapes de son exécution.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans la réalisation
du présent marché.

ARTICLE 17 : CAS DE FORCE MAJEURE

Conformément aux prescriptions de l’article 47 du CCAG-T, les seuils des intempéries qui sont
réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme suit :
- la neige : 50 cm
- la pluie : 70 mm
- le vent : 70 km/h
- le séisme : 5 degré sur l’échelle de Richter.

ARTICLE 18 : RESILIATION DU MARCHE

Les conditions de résiliation du présent marché sont celles fixées dans le cahier des clauses
administratives générales travaux (C.C.A.G-T.).
En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du CCAG- Travaux.
La résiliation du marché peut être prononcée dans toutes les conditions et modalités
prévues par le décret n° 2-22-431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics, et celles prévues
par le C.C.A.G-T.
La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui
pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

8
ARTICLE 19 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Tout litige ou contestation entre le Maître d’Ouvrage et le prestataire sera soumis aux tribunaux
compétents du royaume.

ARTICLE 20 : AVANCE

Vu le délai, aucune avance n’est prévue au titre de ce marché.

ARTICLE 21 : NATURE DES PRIX

Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret n° 2.22-431, le présent marché est à prix
unitaires.
Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portes
au bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux
quantités réellement exécutées conformément au marché.
Les prix du marché sont réputes comprendre toutes les dépenses résultant
de la livraison des fournitures y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais
et assurer au fournisseur une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les
dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison et installation des
fournitures, objet du marché jusqu’au lieu d’exécution de ladite prestation.
ARTICLE 23 : Révision des prix
Le présent marché est passé à prix fermes et non révisables.

9
CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

N° Article
Fauteuil de conférence :

Assise et dossier :
L'assise et le dossier sont fabriqués à partir de polyuréthane dans des moules en
aluminium qui sont conçus conformément à l'anatomie humaine et ont la norme
de densité de 50 ± 10 %. L'assise et le dossier ont une structure intérieure
durable en profilé métallique.
Les appuie-sièges sont fabriqués de manière à avoir un mécanisme centré sur le
poids à fermeture automatique.
Pied et Accoudoir :
1
Les pièces de raccordement au pied sont fabriquées en profilé 40x60x1,5 et les
pièces de raccordement au sol sont en tôle d'au moins 2 mm qui est façonnée et
formée par des moules. La structure en métal sous les accoudoirs est recouverte
de mdf et de tissu laminé. L'accoudoir est en bois de hêtre poli. Les accoudoirs
entre les sièges sont utilisés comme un commun et les sièges sont fixés au sol
avec 2 pieds.
Tapisserie :
Le tissu d'ameublement est 100 % polyester, résistant au frottement, et possède
des propriétés de solidité.
L'assise et le dossier sont recouverts d'un revêtement en bois poli en hêtre.
Canapé individuel une place :

Tapissé en cuir
Grand confort avec assise et dossier mousse à forte densité.
Rembourré et esthétique, structure interne en bois, externe en métal avec quatre
2 pieds anti-bruit. Accoudoirs entièrement en cuir.
Dimension (en mm) : L780*P800*H830mm
- Assise (en mm): P700*L600
- Dossier (en mm): H380*L600

Bureau de direction avec retour :

L180 x P 80 cm
Plateau en panneau de particule de bois revêtu double face,
Voile de fond en bois finition mélaminé.
3 plateau de travail repose sur deux piétements panneau en bois.
le plateau comporte un passe câble rectangulaire escamotable.
retour même finition de plateau dimension en mm : l1000*p500*h750
repose sur un caisson porteur tiroirs avec tirette en aluminium,
montés sur glissières télescopiques à billes pour un coulissement facile et
silencieux, serrure générale. avec quatre patins de protection au sol en pvc.

10
 Fauteuil du directeur haut dossier :
-Fauteuil président revêtement en simili cuir
4 -Double système avec blocage à la position désirée Accoudoirs chromé fixe
-Hauteur réglable à l’aide d’un levier latérale
-Piétement : Branche chromé 5 branches sur roulettes.

Bureau administration
-Le bureau L140 x P80CM
-Plateau en bois mélaminé couleur poirier haute résistance repose sur
-2 piétements métalliques fixes sous la forme « L »
-Dimension de plateau : L 1400*800 épaisseur 25mm.
5 -2 obturateurs passe câbles.
-2 ouvertures en partie haute et basse du piétement qui permettent la sortie des
câbles.
-Voile de fond métallique perforé (fixation au piétement)
-Avec caisson 3 tiroirs avec poigné alu serrure générale se positionne à droit
-Dimension L380*P460*H450mm.

Fauteuil du directeur bas dossier :

-Revêtement en simili cuir assise et dossier tapissé en simili cuir noir
6 -Accoudoirs chromé fixe
-Hauteur réglable à l’aide d’un levier latérale
-Piétement : Branche chromé 5 branches sur roulettes.

Table de réunion :
-Table de réunion L480 X P 150cm
-Table de réunion : Plateaux rectangulaire, en bois couleur marron, chant droit
7 en PVC, la table repose sur piétements panneaux costauds en bois même finition
que le plateau.
-Piétements panneaux costauds en bois
-A l'intérieur de la table des obturateurs qui permettent la descente des câbles.

Fauteuil visiteur fixe :

-Revêtement en tissu noir rembourré et confortable assise et dossier en tissu
8 -Dossier moyen hauteur
-Avec accoudoirs fixe en polypropylène
-Piétement sur luge chromé

Vidéoprojecteur :
-Résolution: WXGA
-Luminosité: 3.000 lumen- 2.000 lumen 1 (économie)
-UHE, 188 W, 6.000 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique)
9 -Rapport de projection: 1,27 - 1,71:1
-Taille de l'image: 25 pouces - 378 pouces
-Système de projection: Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
-Haut-parleur: 5 W
-Connexions: HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 Type B.

11
 Ecran de projection enroulable :
-Ecran manuel mural
-Dimension 200 x 200 cm
-Installer au mur ou au plafond
10 -Type d'écran Fixe avec déroulement manuel
-Format de l'écran 1:1
-Solution rapide et de qualité pour économiser de l’espace.
-Format carré et modèle design
-Sous carter en tôle d'acier laqué équipé d'une toile blanc mat.

Tableau magnétique blanc + chevalier en Métal :

-Tableau magnétique blanc 120cm x 90 cm + chevalier en Métal :
-Tableau blanc Magnétique panneau blanc
-Cadre en aluminium
11 -Écrire sur la surface avec des marqueurs pour tableau blanc et aussi facile à
effacer.
-Magnétique, pour accrocher des notes, des photos, etc. avec des aimants.
-Montage mural invisible Le tableau blanc peut être fixé au mur y compris
support chevalier en métal pour tableau.

Ordinateur de Bureau i5 :
-Intel® Core™ i5-12500 (4.6 GHz, mémoire cache 18 MB, 6 coeurs)
-Mémoire RAM: 8 GB
-Carte graphique: Intel UHD Graphics 770
12
-Unité centrale + Écran HP P22v G5 21,45"
-Capacité totale de stockage: 512 Go,
-Supports de stockage: SSD.
-Win Pro 11 64Bit French.

Ordinateur de bureau i7 :
-Intel® Core™ i7-12700 (2,1 GHz jusqu'à 4,9 GHz avec la technologie Intel -
Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache, 12 cœurs)
-RAM: 8 GB
13
-Disque dur: 1 TB HDD
-Carte graphique: Intel UHD Graphics 770
-Unité centrale + Écran HP P22v G5 21,45"
-Win Pro 11 64Bit French

Ordinateur portable :
-Intel® Core™ i5-1335U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.6GHz, E-core 0.9
/ 3.4GHz, 12MB
-RAM: 8GB SO-DIMM DDR4-3200
-Disque dur: 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 1 NVMe® Opal 2.0
14 -Écran: 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 45% NTSC
-Carte graphique: Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD
Graphics
-Windows® 11 DG Windows 10 Pro 64, Français
-Clavier: Non-backlit, Français (AZERTY)
-Poids: 1.4 kg

12
 Imprimante Multifonctions :
Imprimante Multifonction Laser Monochrome
Impression, copie, numérisation
Vitesse d'impression noir: 29 pages par minute
15 Qualité d'impression noire: Jusqu'à 600 x 600 ppp
Volume de pages mensuel recommandé: 200 à 2 000
Impression recto/verso: Recto-verso automatique
Fonctionne avec: 1 Cartouche de toner (noire)
Connectivité: 1 port USB 2.0 haut débit.

Imprimante Laser Couleur 27 pages:

Vitesse d'impression noir: 27 pages par minute
Vitesse d'impression couleur: 27 pages par minute
Qualité d'impression noire: 600 x 600 ppp, Jusqu'à 138,
résolution optimisée 400 x 600 ppp
Qualité d'impression couleur: 600 x 600 ppp, Jusqu'à 38,
Capacité bac papier Jusqu'à 300 feuilles
16
Volume de pages mensuel recommandé: Jusqu’à 4000 pages par mois
Impression recto/verso: Automatique
Fonctionne avec: 4 cartouches de toner (noir, cyan, magenta, jaune)
Connectivité: 1 port USB 2.0 haut débit, 1 port hôte USB à l'arrière,
Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T, 802.3az (EEE)
Écran LCD rétro éclairé 2 lignes; 5 boutons (Annuler, Sélectionner, Inverser,
flèches droite/gauche); Voyants LED (Attention, Prêt).

Photocopieur multifonction :
Photocopieur multifonction monochrome A4
A4 : 22 pages par minute - A3 : 8 pages par minute
Formats de papier : A5-A3 ;
Copieur- imprimante-scanner 22 ppm ;
17 Autonomie papier: 350 feuilles en standard ;
By-pass: jusqu'à 130 feuilles ;
Grammage papier : 64 g/m2 - 157 g/m2
; Résolution 600DPI ; Mémoire : 256 Mo ; Interface: 10/100-Base-T-
Ethernet;USB
2.0 ; Protocol réseau: TCP/IP(IPv4/IPv6);SMB;LPD;IPP;SNMP;HTTP ;

Table pour ordinateur :

En bois, avec plateau supérieur support écran
et tablette coulissante sur glissière à galets pour clavier et souris
18 niche verticale pour unité centrale
Tablette support imprimante
Epaisseur du plateau de 12 mm environ
Dimensions en cm L 80x l 60 x H 75 cm environ.

13
 Armoire à deux portes battantes
- Dim H 160 x L 80 x P 40 cm
- Structure en panneaux de particules mélaminées d'épaisseur 18 mm
19 - 2 portes battantes en bois
- Poignées en métal
- Fermeture par clé pliante
- Tablettes en bois recouvert de mélamine

Clapet à 20 Cases :
- En tôle d’acier d’épaisseur minimale de 8/10,
- 20 cases avec port étiquette,
20
- Peinture époxy de couleur grise foncée (1ér choix) thermodurcissable cuite au
four ;
- Dimensions : 1980 X 850 X 295 mm

Climatiseur mural split de type 9000 BTU/H

-Type de climatiseur mural
-Froid et chauffage
-Économies d'énergie
21
-Refroidissement rapide
-Silencieux
-Puissance Frigorifique (BTU) : 9000
-Avec kit d’installation 3m de cuivre, armaflex , câble de connexion.

Climatiseur mural split de type 18000 BTU/H

-Type de climatiseur mural
-Froid et Chauffage
-Économies d'énergie
22
-Refroidissement rapide
-Silencieux
-Puissance Frigorifique (BTU) : 18000
-Avec kit d’installation 3m de cuivre, armaflex, câble de connexion.

Télévision 70 pouces :
- Intelligent 4k UHD Processeur Crystal 4K
- TAILLE D'ÉCRAN : 70
-Résolution : 3,840 x 2,160
23
-Vidéo : HDR/HDR 10+/HLG/Mega Contrast/PurColor
-Type d’écran : FLAT
-SMART TV : OUI
-TYPE DU RECTROECLAIRAGE : LED

14
 Table de dessin réglable professionnelle :
-Structure métallique pliable convient pour travailler avec panneaux et
tecnigrafos moyens.
24 -La régulation du plateau s'exécute en force.
-Montage facile.
-Intègre tableau de dessin de 16 mm d'épaisseur.
-Dimension: 80x120 cm.

Chevalet de peinture en bois :

-Pliable et réglable en hauteur.
-Idéal pour tenir des toiles et des affiches.
Caractéristiques :
-Haute stabilité : la construction triangulaire robuste garantit une peinture sûre,
25
stable et confortable.
-Hauteur réglable : facilement ajusté pour une hauteur de travail optimale.
-Finition en bois : surface en grain de bois naturel avec effet poli délicat, lisse
et ne pique pas,
-Dimensions du produit : 117 x 56 (cm).

Placard en bois :
- Dim H 160 x L 80 x P 40 cm
- Structure en panneaux de particules mélaminées d'épaisseur 18 mm
26 - 2 portes battantes en bois
- Poignées en métal
- Fermeture par clé pliante
- Tablettes en bois recouvert de mélamine.

Bureau pour professeur :

-Dim L 1.80 P 0.80 H 0.75 m
-Avec piètement métallique de fabrication en tube carré section 50/50mm
27 -Plateau avec 2 passes câbles ronds
-Plateau et voile en bois stratifié, épaisseur 19 mm.
-Caisson mobile en mélamine à 3 tiroirs avec poignés en aluminium
avec serrure bloquant les 3 tiroirs.

Chaises pour élève :

-Semi métallique dossier rond
-Siège et dossier encastrés, en contreplaqué, vernis
28 -Structure métallique en tube 25 mm
-Sur 4 pieds en métal tube rond revêtu en peinture Epoxy, équipés des embouts
de sol en polypropylène noir.
-Couleurs au choix de l'administration.

Palette de peinture :
- Matière en bois
- Format : ovale
29
- Poids léger.
- Lavable : facile à nettoyer
- Parfait pour l'acrylique, l'aquarelle, les peintures à l'huile.

15
 Tableau blanc interactif :
-Grand écran tactile fonctionnant avec un projecteur et un ordinateur pour des
présentations interactives.
-Technologie tactile à 20 points,
- Connexion facile
- Tableau d'écriture multi-touch
30
- Logiciel d'enseignement inclus
- Surface en céramique en option pour les stylos effaçables à sec
- Surface magnétique
- Résistance aux dommages
- Taille et format du tableau blanc
- Barres d'outils de raccourcis.
Clavier synthétiseur
- 299 Sonorités Orientales, 44 Kits de percussions Orientales,
- 454 Styles différents et variés
- Boutons de réglage de gamme, Boutons de mémorisation des gammes
- Entrée Mic/Guitar pour une utilisation avec un chanteur ou un autre musicien
- Playlist et Mémoires de Registration pour un rappel instantané de ses réglages,
31
- Extension des sonorités et des styles avec Yamaha Expansion Manager ou
équivalent
- Enregistrement Audio (WAV/MP3)
- Mémoire interne d’extension de 1 Go,
- Capacité de stockage interne de 2 Go (approx.)
- 2 prises USB.
Piano numérique meuble 88 touches :
-Modèle de taille standard, 88 touches, piano numérique avec clavier pondéré.
- Le clavier GHS offre une sensation de jeu riche et expressive.
-10 voix, 10 chansons
32 - Échantillonnage stéréo AMW
- Clavier SGH avec touches noires mates
- Limiteur de volume
- Amplificateur stéréo intégré (6 W x 2)
- Système de haut-parleurs stéréo intégré.

Caisse claire de marche avec support :

- Professionnel marche caisse claire
33 - Coquille: coquille de bouleau
- Cosse: anneau de bord en alliage d'aluminium
- Transporteur: poids Léger.
Caisse claire de marche avec support 14’’x12’’:
Offre son exceptionnel dans un design léger,
Taille 14’’x12’’
Caractéristique :
Coquille bouleau 6 plis
34 Tête Yamaha Remo UT C3 ou équivalent.
Tête bas Yamaha Remo UT Ambassadeur de caisse claire ou équivalent.
Cerceau : à triple bride
Patte : Cosse HT
Clé de réglage, sonnerie sourdine
Livré avec son support harnais.

16
 Kit de batterie musical avec support :
Tom tom snar drum avec support
-Taille 14’’*12’’
-Offre son exceptionnel dans un design léger,
Design détails :
-Cerceau : cerceau haute tension
35 -Cosse : Cosse en tube d'aluminium
-Matière fûts : Erable 6 plis
-Finition cerceau : argent
-Tête : Yamaha Remo white Max Bas : Yamaha Remo clear Ambassador Snar
side ou equivalent.
-Accessoires inclus : clé de batterie
-Livré avec son support harnais
Caisse de marche avec carriers :
Marching Bass drum / carrier :
-Offre son exceptionnel dans un design léger,
-Réglage facile
Caractéristique :
36 -Coquille bouleau 6 plis
-Tête Yamaha Remo UT Power Stroke ou équivalent
-Cerceau : à triple bride
-Patte : Cosse HT
-Accessoires Accordoir
-Livré avec son support harnais.

Paire de cymbales de marche :

-Cymbales de marche en laiton 13"
-Moyen
37 -Paire de cymbales parfaitement accordées
-Réponse rapide avec un grand contrôle
-Comprend des lanières de cuir
-Paire
Conga:
-Ensembles de congas de la série 11 “et 12”
-Qualité exceptionnelle
38 -Équipés de nombreuses fonctionnalités connues des instruments professionnels
-Bois de caoutchouc
-Main sélectionné de buffle
-Trépied réglable en hauteur en double et clé d'accordage inclus.

Darbouka :
- Style turc ont une vaste gamme sonore allant des sons graves profonds aux
39 aigus tintant.
- Fût en aluminium gravé à la main, peau naturelle
- Peau de rechange, clé d’accord
- Dimensions 20 x 37 cm.
Daf :
-Tambourin à main instrument artisanal
-Oriental
40
-Taille 15’’
-Peau en plastique

17
 Riqq :
-Instrument artisanal oriental
41
-Taille 8’’
-Peau en plastique

Flûte à Bec soprano :

-Matériau : plastique ABS.
-Doigté baroque
-Double trou
42
-3 pièces
-Couleur: Blanc
-Sac inclus.

Flûte à bec alto :

-Facile à jouer
-Léger et compact, conçu pour être facilement transportable
-Lavable à l’eau, facile à nettoyer
43
-Doigté facile, similaire à la flûte à bec
-Son authentique
-Tonalités riches, expressives comme le Saxophone et une sensation de plein
souffle
-Permet une gamme de deux octaves même avec sa structure simple

Mélodica :
- 37 touches
- Longueur: 520 mm
- Matériau des lames de haute qualité
44
- Son plein et puissant
- Corps noir
- Touches des tons noires
- Touches des demi-tons noires
- Tuyau avec bec et étui avec sangle inclus.
Support de notes musicales :
Pupitre léger idéal pour les musiciens,
Caractéristiques :
45
- Pour utilisation en position assise ou debout.
- Construction robuste durable.
- Compact une fois plié.

Hautparleur Bleutooth
-Système portable de sonorisation
-Amplification intégrée
-Caisson de grave puissant et compact
46
-Enceinte ligne
-Console de mixage numérique
-2 entrées à haute impédance
-Sortie Link pour créer un système stéréo, sortie Monitor
-Housse sur-mesure incluse

18
CHAPITRE III: BORDEREAU DES PRIX-
DETAIL ESTIMATIF