ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet la réalisation des TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU LYCEE COLLEGIAL FATIMA AL FIHRIYA A LA PROVINCE DE YOUSSOUFIA.
ARTICLE 02 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE Marché passé par appel d’offres ouvert
international sur offres de prix en application des dispositions des paragraphes I-1 et I-3 de l'article
19, du paragraphe 1 de l'article 20 et de l’alinéa b du paragraphe 3 de l'article 20 du décret n° 2-22-
431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.
ARTICLE 03 : CONSISTANCE DES TRAVAUX Les travaux consistent les corps d’état suivants : ● Gros
œuvres ; ● Etanchéité ; ● Revêtements ; ● Faux plafond ; ● Menuiserie ; ● Plomberie sanitaire ; ●
Electricité ; ● Peinture ; ● Aménagements extérieurs ;
ARTICLE 04 :MAITRE D’OUVRAGE ET MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE - Le Maître d’Ouvrage est
L’ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION ET DE FORMATION DE LA REGION DE MARRAKECH - SAFI ; -
Le Maître d’Ouvrage Délégué est L’AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS - LA DIRECTION
REGIONALE DU MARRAKECH - SAFI –ANEP ;
ARTICLE 06 :INTERVENANTS DANS LA RÉALISATION DU PROJET La Maitrise d’Œuvre est assurée par : -
L’architecte : GROUPEMENT MIIMAR ARCHITECTURE ET MED ZAMOUCHI ; - Le Bureau d’études
techniques : KE3C ;
ARTICLE 07 : PIECES CONSTITUTIVE DU MARCHE Les obligations de l'Entrepreneur pour l'exécution
des travaux, objet du présent marché résultent de l'ensemble des documents et pièces
contractuelles suivantes : 1. L’acte d'engagement ; 2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales ;
3. Le bordereau des prix - détail estimatif ; 4. Les plans d’exécution ; 5. Les CPC ; 6. Le Cahier des
Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G-T), approuvé par le
Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016). En cas de discordance ou de contradiction
entre les documents constitutifs du marché, autre que ceux se rapportant à l’offre financière, ceux-ci
prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.
ARTICLE 13 : DÉLAI D’EXECUTION Le délai global d’exécution des travaux du présent marché est fixé à
Sept mois (07 mois). Ce délai court à compter de la date prévue par l’ordre de service prescrivant de
commencement de l’exécution des travaux. Cet 9 ordre de service doit être notifié dans un délai
maximum de 30 jours qui suit la date de notification de l’approbation du marché, sauf application
des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 13 du C.C.A.GT. L’Entrepreneur doit commencer
les travaux à la date fixée par l’ordre de service du Maitre d’Ouvrage Délégué qui ne peut être
inférieure à dix (10) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le
commencement des travaux. Les délais de préparation et d’installation du chantier ainsi que ceux de
repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux sont compris dans le délai
d’exécution. Les retards des fournisseurs du titulaire ne pourront en aucun cas être opposés au
Maitre d’Ouvrage Délégué en ce qui concerne les délais
ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENT – RETENUE DE GARANTIE 1. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE Le
montant du cautionnement provisoire ne doit pas dépasser deux pour cent (2%) du montant de
l’estimation du coût des prestations établies par le Maître d’Ouvrage Délégué. Le montant du
cautionnement provisoire est fixé à deux cent mille Dirhams (200 000dh). 2. CAUTIONNEMENT
DEFINITIF Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du
marché arrondi au dirham supérieur. Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt
(20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché. Il reste affecté à la garantie des
engagements contractuels de l'Entrepreneur jusqu'à la réception définitive des travaux. 3. RETENUE
DE GARANTIE Le paiement des acomptes s'effectue au même rythme que celui fixé pour
l'établissement des décomptes provisoires sauf retenue d'un dixième (1/10) pour garantie. La
retenue de garantie cesse de croître lorsqu'elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du
marché augmenté, le cas échéant, des montants des avenants. Les cautionnements et la retenue de
garantie peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur. Les modalités de constitution et de restitution des
cautionnements ainsi que de la retenue de garantie sont fixées par les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19
et 64 du C.C.A.G-T. Conformément à l’article 519 de la Loi n° 65-99 relative au Code du travail, la
restitution du cautionnement définitif ou la libération de la caution qui le remplace, est conditionnée
par la production, par le titulaire, d’une attestation administrative délivrée par le délégué préfectoral
ou provincial chargé du travail certifiant le paiement des sommes dues à ses salariés.
ARTICLE 20 : PÉNALITÉS 1. PÉNALITÉS DE RETARD DANS L’EXÉCUTION DES TRAVAUX A défaut par
l'Entrepreneur d'avoir terminé les travaux dans le délai prescrit, il lui sera appliqué une pénalité
journalière de retard de « un pour mille » (1‰) du montant du marché initial, majoré par les
montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des
travaux. Le cumul de ces pénalités relatives à l’achèvement de tous les travaux sera plafonné à huit
pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement majoré par les montants correspondant
aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux. Les retards des
fournisseurs de l'Entrepreneur ne pourront en aucun cas être opposés au Maitre d’Ouvrage Délégué
en ce qui concerne ces délais. 2. PÉNALITÉS PARTICULIÈRES L’entreprise est tenue d’être représentée
aux réunions hebdomadaires lorsqu'il aura été convié par lettre ou sur le procès-verbal de la réunion
précédente. Le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit de modifier la cadence de ces réunions.
Pour toute absence d’un représentant de l’entreprise aux réunions de chantier, il lui sera appliqué
sans mise en demeure préalable une pénalité de 1000,00 DH (mille dirhams) par absence. Le cumul
de ces pénalités particulières sera plafonné à 2% du montant initial du marché éventuellement
majoré par les montants correspondant aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la
masse des travaux
ARTICLE 39 : REVISION DES PRIX Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n° 2-22-431
relatif aux marchés publics, les prix du présent marché sont révisables par application de la formule
suivante : P = P0 x (0.15+ 0.85 x BAT6 / BAT60) P : le montant hors taxe révisé de la prestation
considérée. Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation. BAT6o : index global de la
révision des prix de bâtiment tout corps d’état au mois de la date limite de remise des offres ; BAT6 :
index global de la révision des prix de bâtiment tout corps d’état au mois de la date de l’exigibilité de
la révision. Les règles et conditions de révision des prix sont celles fixées par l’Arrêté du Chef de
gouvernement n° 3-302- 15 du 15 safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les règles et les conditions
de révision des prix des marchés publics.
CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF :
