AT 2018 B 029

Compte-rendu N°13 de la réunion de préparation

de chantier du 21 septembre 2020
Opération : BOUYGUES IMMOBILIER « LES AIGLES »
Construction d’un ensemble immobilier - Résidence pour étudiants, commerces et logements sociaux -
Rue de Constantine - 76000 ROUEN
Rédacteur : Philippe DAVID

OBJET : RÉUNION DE PREPARATION

Prochain RDV Lundi 28 septembre 2020 à 14h00
sur Place Rue de Constantine

- 1/19 -
 AT 2018 B 029

Convoqué à la prochaine
Présent, Absent, Excusé

Diffusion du CR

réunion, Invité
Intervenant Fonction Courriel Téléphone

MAITRE DE L’OUVRAGE

BOUYGUES Immobilier
17 place du Général de Gaulle - CS 60581
76006 ROUEN T : 02.32.76.80.80
Victor NEUVILLE Directeur Agence
Laurie GOUBERT Resp. Projet [email protected] 06.62.50.65.69 X I
Philippe AZEMA Directeur [email protected]
Maître de l’Ouvrage
Edouard LEMAITRE Technique Conception [email protected] 06.98.32.27.35
Aurélie BUCAILLE [email protected] X

MAITRISE D’OEUVRE
Architecte : ATAUB ARCHITECTES
606 chemin de la Bretèque
76230 Bois Guillaume T : 02.35.60.30.30
Jean-Luc ARQUIN Architecte
Philippe DAVID Directeur Travaux [email protected] 06.22.97.76.46 P X
Jessica MÉRAI Assistante Technique [email protected]

BET
Économiste / BET Fluides : ABSCIA INGENIERIE
ZA les portes de l’Ouest – 581 Rue Georges Charpak
76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY T : 02.35.68.77.31
Mr LACOMBE [email protected] X I
BET Structure - KUBE STRUCTURE
387 rue des Champs – 76230 BOIS-GUILLAUME T : 02.35.59.49.39
Mr KUENTZ [email protected] 06.61.97.40.37 X I

INTERVENANTS EXTERIEURS

Contrôleur Technique QUALICONSULT

Avenue des Hauts grigneux – Mach 8 – 76420 BIHOREL T : 02.35.12.26.74
Mr BOUNENNI Contrôleur technique [email protected] 06.07.21.25.18 P X I

Coordonnateur SPS QUALICONSULT

Avenue des Hauts grigneux – Mach 8 – 76420 BIHOREL T : 02.35.12.26.74
Mme LE GALL CSPS Suppléant [email protected] 06.07.36.55.89 X I

Mr LAMOTTE CSPS [email protected] 07.60.76.35.53 X I

- 2/19 -
 AT 2018 B 029

Convoqué à la prochaine
Présent, Absent, Excusé

Diffusion du CR

réunion, Invité
Intervenant Fonction Courriel Téléphone

IMMA France – Méthode LEAN

110 Rue de Richelieu – 75002 PARIS T : 04.74.27.61.71
Mr BAUDARD Manager général [email protected] X I
Mr FOYATIER Ingénieur méthode [email protected] X
Mme GERIN JEAN [email protected] X

TECHNOSOL – Géotechnicien G2 et G4
10 Rue des Jardiniers – 76000 ROUEN T : 02.35.66.22.30
Mr YOUB [email protected] X I
Fares Ingénieur chargé 02.35.66.22.30
[email protected] X I
BEDREDDINE d’affaires 06.48.78.50.86

BURGEAP - Pollution
Rue du pré de la Roquette
ZAC de la Vente Olivier – 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY T : 02.32.81.45.00
Mr LANGARD [email protected] X

AGIR ACOUSTIQUE - Acousticien

746 Chemin des Vertus – 76550 SAINT AUBIN SUR SCIE T:
Mr GOSSET [email protected] 06.23.73.16.54

NORGEO – INSPECTION DE RESEAUX

13 Avenue des Canadiens – 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY T:
Mr MISEREY [email protected] 07.88.68.54.11

ENTREPRISES
Entreprise LESUEUR TP
1756 Rue Ambroise Paré – 76360 BARENTIN
Lot N°00B Déconstruction / Déplombage – 00C : Désamiantage
N°04 Terrassements généraux / Dépollution T : 02.35.33.71.78
M. GROGNET A.O [email protected] 06.22.29.37.56 X
M. DUREL Conducteur Travaux [email protected] 06.15.64.29.45 P X C
M. DELANDRE Chef de Chantier 06 89 73 02 75 C
M. DEAZEVEDO Cond. Travaux [email protected] 06.89.73.01.15 X C

Sous-Traitant Amiante :EWENGY

M. HUBERT Chef de chantier [email protected] X

- 3/19 -
 AT 2018 B 029

Convoqué à la prochaine
Présent, Absent, Excusé

Diffusion du CR

réunion, Invité
Intervenant Fonction Courriel Téléphone

Entreprise CSAM
3 Rue Louis Eudier – 76600 LE HAVRE
Lots N°02 Parois périphériques – 03 Fondations profondes
05 Gros-oeuvre - 28 VRD et aménagements extérieurs T : 02.35.46.44.21
Jérôme NANEIX Dir. Exploitation [email protected] 06.16.95.22.16 P X C

Maxime SCAGNOLARI Cond. Travaux [email protected] 06.16.95.24.68 X C

BE STRUCTURE : BEHD
Daniel MATISSE Ingénieur

Sous-Traitant Fondations profondes :

M. KEBAIL Cond. Travaux P
Entreprise NORMANDIE REVETEMENT
7 rue Condorcet – 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Lot N°06 : Chape
19 : Carrelage - Faïence T : 02.35.72.16.12
M. BONUTTO P.D.G [email protected] A X C
M. VAILLANT [email protected] A X C
Entreprise ECIB
8 Rue Joliot Curie – 76650 PETIT-COURONNE
Lot N°07 : Etanchéité T : 02.35.68.75.50
Mr CASSAGNIERES Dir. d’Opération [email protected] 02.35.68.94.50 X
Mr GUERIN [email protected] X
Mr HANOT Franck Cond Travaux [email protected] X
Mr RATEL Bureau d’Etudes [email protected] 02 35 68 75 50 AE X
Entreprise CUILLER FRERES
551 Rue Pierre et Marie Curie – 76650 PETIT-COURONNE
Lot N°08 : Charpente [email protected] T : 02.35.68.15.64
B. ALLAIN BE [email protected] 06 13 14 35 45 X
P. DORANGE Cond Travaux [email protected] X
F. CORNET Resp Travaux [email protected] X

Entreprise BIENFAIT COUVERTURE ROUEN

13 Impasse des marais de Carville – 76160 DARNETAL
Lot N°09 : Couverture T : 02.32.83.22.71
Mr PRODHOMME [email protected] X
Mr TASSERY Cond Travaux [email protected] 06 65 26 67 66 X
Entreprise RAVALEXT
671 Rue du 11 Novembre - 76650 PETIT-COURONNE
Lot N°10-11 : Revêtement façades – Ravalement ITE T : 02.35.66.31.97
- 4/19 -
 AT 2018 B 029

Convoqué à la prochaine
Présent, Absent, Excusé

Diffusion du CR

réunion, Invité
Intervenant Fonction Courriel Téléphone

Mr ERDEN [email protected] X
Mr TUBOEUF Cond Travaux [email protected] X
Entreprise MENUISERIE DEVILLOISE
6 rue de la Grande Epine - 76800 Saint Etienne du Rouvray
Lot N°12A : Menuiseries extérieures PVC
14A : Menuiseries intérieures T : 02.35.74.35.86
Mr VICTOR PDG
Mr GOUGEON [email protected] X C
Olivier LEVALLOIS Préparateur Tvx [email protected] AE X C
Entreprise ALUTIL
Boulevard de l’Espérance – 6 espace Jean Mantelet – 14123 CORMEILLES LE ROYAL
Lot N°12B : Menuiseries extérieures alu – Murs rideaux T : 02.31.83.93.53
[email protected] X

Mr LAIR Directeur ventes [email protected] 06.76.97.83.22 X

Mr POSTEL Cond. Travaux [email protected] 06.85.73.26.70 X
Mr CHAUVIN Resp. Travaux [email protected] 02.31.84.00.52
P
07.85.46.43.03
Entreprise IFPC
3 Rue du Virolet 27200 VERNON
Lot N°16 : Isolation – Cloisons - Doublages T : 02.32.51.27.22
Mr PAIS Carlos Gérant [email protected] 06.13.38.24.02 P
X
Entreprise EM2C
Rue Édouard Branly -76330 NOTRE DAME DE GRAVENCHON
Lot N°17 : Métallerie T : 02.35.31.95.50
Mr MAHIEU [email protected] A X C
Entreprise FERMATIC
6 Bis rue de Verdun 76420 BIHOREL
Lot N°18 : Porte de garage T : 02.35.02.78.78
[email protected] X
Mr LEDOUX [email protected] 06 25 34 26 81 X
Entreprise DELOBETTE
9 Rue la Pérouse 76600 LE HAVRE T : 02.35.42.66.69
Lot N°20 : Sols souples 09.70.35.55.72
Mr DELOBETTE [email protected] X

Entreprise GUERIN Peintures

Rue Caille Mare – ZI du Petit Noel - 27310 LA TRINITE DE THOUBERVILLE
Lot N°21 : Peinture T : 02.32.57.81.60
[email protected]

- 5/19 -
 AT 2018 B 029

Convoqué à la prochaine
Présent, Absent, Excusé

Diffusion du CR

réunion, Invité
Intervenant Fonction Courriel Téléphone

X
Entreprise SPIE
8 Chemin de la Mi Voie 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Lot N°22 Plomberie -23 Chauffage - 24 Ventilation T : 02.35.64.04.79
M PICOT Emmanuel Resp BE P X
M LALLEMENT Bureau Etudes [email protected] X
M VASSEUR Jimmy Chef de service [email protected] 07.80.38.94.84 X C
02.35.64.04.79
Mr BRARE Dominique Chargé d’affaires [email protected] P X C
06.65.17.74.80
Entreprise GEP
Parc d’activités des Ondelles 76240 BELBEUF
Lot N°25A : Électricité courants forts
25B : Électricité courants faibles T : 02.35.79.03.37
[email protected] X
Mr POINSONNET PDG P
Mr LOERCH Chargé d’affaires P

Entreprise SCHINDLER
ZA de la Briqueterie, Voie D - 76160 SAINT-JACQUES SUR DARNETAL
Lot N°27 : Ascenseurs T : 02.35.60.78.18
Mr MORICE [email protected] 06.86.42.60.32 X
Mr CARPENTIER Resp. Travaux 02.35.60.69.03
[email protected]
06.34.49.61.90 X
Mme LALLEMAND Assistante
[email protected] 02.35.60.78.03 X
Travaux

CONCESSIONNAIRES

Électricité - ENEDIS
Direction régionale Normandie
Agence Ingénierie Normandie Seine
28 rue du Docteur Emille Bataille – 76250 DEVILLE LES ROUEN T:
Pierre COLLIGNON Attaché commercial [email protected] 06.43.89.13.18 P X
02.32.82.54.47
M. BOUFRIKHA [email protected] P X
06.69.33.28.94

Gaz de Ville - GRDF

Direction Réseaux Nord-Ouest – Ingénierie Gaz
1 rue François Perroux – 76130 MONT-SAINT-AIGNAN T :
Mme ZOUAOUA 02.35.07.22.39
(Agence 9 Place de la Chargée commerciale [email protected] X
Pucelle - ROUEN)
06.40.70.24.72

- 6/19 -
 AT 2018 B 029

Convoqué à la prochaine
Présent, Absent, Excusé

Diffusion du CR

réunion, Invité
Intervenant Fonction Courriel Téléphone

02.32.80.02.76
Mme LECLUSE Chargée d’affaire [email protected] X
07.87.65.61.80

Téléphonie - ORANGE
T:

AEP - METROPOLE
T:
jerome.de-smet@metropole-rouen- 02.35.59.20.51
M. DE SMET Chargé d’affaires normandie.fr 06.26.82.77.98
sebastien.pons@metropole-rouen-
M. PONS normandie.fr
P

Assainissement - METROPOLE
T:
Chargé Travaux thomas.gilberton@metropole-rouen-
M. GILBERTON normandie.fr
06.16.21.40.79 X
Neufs
sylvain.de-filippi@metropole-rouen-
M. DE FILIPPI Chargé Travaux 06.15.58.79.04 X
normandie.fr

Le présent compte-rendu sera considéré comme tacitement approuvé, s’il ne fait l’objet d’aucune
remarque écrite dans un délai de 3 jours ouvrables à dater de sa diffusion.

DATES CONTRACTUELLES
 Marchés signés : Diffusion faite par voie dématérialisée
 Date Ordre de Service : C’SAM le 09/12/2019 pour la préparation de chantier
 Durée des travaux : 28 mois dont 1 mois de préparation et 1,5 mois de
désamiantage/démolition

INTEMPERIES
 Selon article 18.2.1 du CCCM, les jours déclarés à la caisse des congés payés par
l’entreprise sur justificatif à fournir à ATAUB.

ORGANISATION DE CHANTIER
 Les réunions de chantier hebdomadaires auront lieu tous les lundis à 14h00.
 Les Comptes Rendus de chantier seront établis par ATAUB et la diffusion se fera par e-mail.

- 7/19 -
 AT 2018 B 029

PRÉPARATION DE CHANTIER :
 Établissement et fourniture des plans d’EXE :
. Les plans sont à diffuser à ATAUB, Contrôleur technique en papier avec bordereau d’envoi
commun.
. Les plans d’EXE sont à établir sur la base des plans ATAUB suivants :

N° Indice Désignation

200 1/200 0 Plan de masse

200B 1/200 0 Plan de géomètre
201 1/100 B Plan de sous-sol
205 1/100 B Plan RdC
209 1/100 B Plan R+1
213 1/100 B Plan R+2
217 1/100 B Plan R+3
221 1/100 B Etage 4
225 1/100 B Etage 5
230 1/100 A Toiture
231-1 1/100 0 Coupes A-A/B-B
231-4 1/100 0 Coupes CC/DD/EE/FF/GG/HH
232-1 1/100 0 Façades sur Rue
232-2 1/100 0 Façades intérieur îlot
232-3 1/100 0 Façades intérieur îlot
232-4 1/100 0 Façades intérieur îlot
233-2 1/25 0 Détail des garde-corps
233-3 - 0 Détail traitements façade
233-4 1/20 0 Détail terrasses
1/50 et
233-5 0 Détail Combles
1/30
234 1/20 0 Détail Combles
236 0 Cahier de démolitions
240 1/300 0 Plan gestion des eaux pluviales
241 1/300 0 Plan désenfumage RDC

SOUS-TRAITANCE :
 Aucun sous-traitant ne sera accepté sur le chantier sans agrément reçu du Maître de
l’Ouvrage et si aucune Inspection Commune faite par le CSPS.
 Selon article 20 « Sous-traitance » du CCCM marché, les demandes de sous-traitance
doivent être transmises au moins 1 mois avant intervention :

- 8/19 -
 AT 2018 B 029
 à ATAUB en 2 exemplaires dont 1 original.
 à BOUYGUES IMMOBILIER en copie.
Utiliser les annexes 4 et 5 du CCCM pour constituer votre dossier de sous-traitance.

SITUATIONS DE TRAVAUX : ( C.C.A.P article 3.3.6 page 6)

 Avancement validé, dans un 1er temps, en rendez-vous de chantier. Puis envoi par
l’entreprise à ATAUB pour le 30 du mois au plus tard, de 1 exemplaire original.

PANNEAU DE CHANTIER :
 Maquette à préparer par ATAUB pour validation AMO / MOE. Faite et validée par
BOUYGUES IMMOBILIER.

CHANTIER :

Entreprise LESUEUR TP – Effectif : 1 personne

Date de la Lot N° 00B Déconstruction/Déplombage À faire
Fait le :
demande : 00C : Désamiantage pour le :
04 – Terrassements généraux / Dépollution T : 02.35.33.71.7
31/08/2020 Logt N°43 : il convient de prendre des mesures 07/09/2020 21/09/2020
spécifiques pour démolir le mur du garage car celui-ci est
implanté en limite de propriété et les pavés auto-bloquants
du voisin N°44 risquent d’être mis à mal.
 Transmettre méthodologie pour validation.

10/02/2020 Arbres : les arbres existants sont à abattre cf CCTP du Pour prise en En cours
marché compte

10/02/2020 Mitoyenneté entre parcelles N°45 et 46 : attention à ne Pour prise en

pas plus démolir le mur si celui-ci sépare les 2 parcelles. compte
Mesures de précaution à prendre.
 Rendez-vous le 03/09/2020 à 14h30 avec le notaire.
 Rendez-vous géomètre le 16/09/2020.
En attente plan de bornage.

31/08/2020 Objectif planning :

 Démolition des maisons de la Ville de Rouen et de
la plate-forme béton :
 Début d’intervention  03/09/2020 > 03/09/2020
 Attention à anticiper :
 La confirmation auprès d’ATAUB.

- 9/19 -
 AT 2018 B 029
 Démolition des maisons LOGEAL :
 Début d’intervention> 09/09/2020 (en fonction
des diagnostics complémentaires)
> 09/09/2020
07/09/2020  Les diagnostics seront transmis le
21/09/2020 au plus tard.

31/08/2020 Plate-forme machine à pieux :

 Intervention de la machine à pieux confirmée dès le < 17/09/2020
17/09/2020, plate-forme à préparer minutieusement
pour une machine de 37 m de ht surtout dans les
maisons démolies (avec cave) – Intervention
repoussée au 24/09/2020.

07/09/2020 Clôtures existantes : convenu une démolition des clôtures

existantes à partir du 17/09/2020 remplacées par les
clôtures chantier de C’SAM – Seront enlevées pour partie > 17/09/2020
le 22/09/2020 en coordination avec C’SAM.

07/09/2020 Panneau de rue « Manchon Frères » : ce panneau est à Pour prise

déposer avec soin pour être remis à la Ville. en compte
 Non pris en compte.

14/09/2020 Branchements EU/EV : ce jour, la METROPOLE demande Pour prise

que l’ensemble des branchements soit, ou bouchonné, ou en compte
masqué. La dépose des canalisations int. Parcelle reste à
votre charge (amiantée ou pas).

14/09/2020 Source Antoinette : Pour prise

en compte
Joint au présent CR le plan de principe de la source
Antoinette remis par la METROPOLE ce jour. Des
investigations seront demandées à LESUEUR TP pour
localiser précisément les réseaux

14/09/2020 Objectif planning :

 Fin de démolition « plate-forme »……………………. < 17/09/2020 Fait
 Enlèvement des gravats « Maisons de Rouen »…. < 17/09/2020 En cours
 Démolition des maisons «Logéal »………………… > 21/09/2020 En attente
désamiantage

14/09/2020 Emprise démolition maisons « Logéal » : Pour prise

en compte
Convenu que vous interviendrez par la rue Mogador sans
empiéter sur le chantier Fondations profondes

14/09/2020 Consignation Gaz Mogador : Pour prise

en compte
 Ouverture de la voirie calée au jeudi 17/09/2020
par SATO………………………………………………. 17/09/2020
 Consignation des branchements calée au lundi
21/09/2020
21/09/2020……………………………………………...

14/09/2020 Consignation Enedis Mogador / Constantine : Pour prise

en compte
 Intervention calée au 15/09/2020

14/09/2020 Bornage contradictoire : Pour prise

en compte
Le géomètre a rendez-vous avec le garage angle

- 10/19 -
 AT 2018 B 029
Mogador / Tunis ce mercredi 16/09/2020. Ne pas toucher
au mur mitoyen avant confirmation d’ATAUB.

21/09/2020 Désamiantage 12 rue Mogador : 28/09/2020

au
 Début d’intervention le 28/09/2020 sur 10 jours
07/10/2020
avec mesure libératoire pour le 07/10/2020

Entreprise CSAM – Effectif : 0 personne

ate de la À faire
Lots N°02 Parois périphériques – 03 Fondations profondes Fait le :
demande : pour le :
05 Gros-oeuvre - 28 VRD et aménagements ext
06/01/2020 Epure : prévoir intervention du géomètre pour établir votre Pour prise 17/09/2020
épure/implantation dès bornage fait par BOUYGUES en compte
IMMOBILIER.

06/01/2020 Intempéries :
 Selon article 18.2.1 du CCCM.
 Grue : selon notice constructeur de la grue à fournir.

06/01/2020 Pieux : vous confirmez que NGE fera des pieux de notre Au plus tôt
chantier.
 Transmettre contrat de sous-traitance à ATAUB
suivant circulaire.

13/01/2020 Consignation : vous demandez à obtenir les PV de PM

consignation des concessionnaires

20/01/2020 BET EXE Structure : déclarer votre prestataire à la Au plus vite

demande de BOUYGUES IMMOBILIER.

20/01/2020 Poutres commerces et locaux communs : toutes les poutres Pour prise
devront être pourvues de 3 réservations CF / cf. en compte

20/01/2020 Voiles R –1 entre parcelles N°43 et N°42 : transmettre votre Avant

méthodologie pour les faire valider au géotechnicien et intervention
Contrôleur technique et voir le sapiteur du référé préventif.

20/01/2020 Finition dallage R-1 : vous demandez à ce que les tire- PM

pousse puissent être ancrés à – 10 cm du dallage quartzé
dans des réservations Ø 20 cm avec des rattrapages faits à
l’issue.
 Accord de la MOE / MOA si les « rustines » sont
parfaitement alignées et que la finition quartzée est
bien faite.

27/01/2020 Voile cage ascenseur double : transmettre moins-value 03/02/2020

pour supprimer les voiles de façade au profit de
RAPPEL
l’ascensoriste.

03/02/2020 BC : Répondre aux Avis Défavorables et Avis Suspendus 10/02/2020

du Bureau de contrôle relatif à votre EXE pieux. RAPPEL
RAPPEL selon liste récapitulative N°03 du 27/05/2020

10/02/2020 Pieux coulés, ce jour, vous confirmez que :

- 11/19 -
 AT 2018 B 029

- Les engins peuvent rouler sur les pieux, même ceux

non armés

- Si les essais d’impédance révèlent des pieux fissurés, P.M.

ceux-ci seront pris en charge par C.SAM / NGE

10/02/2020 Voiles par passe : les voiles par passe sont aussi prévus Pour prise en
rue la rue de Constantine, selon mémoire technique de compte
votre entreprise

10/02/2020 Bassin EP : vous proposez de faire le bassin sous le

Bâtiment C, la Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’Oeuvre
n’y sont pas opposées, si sans incidence financière en plus-
value
 Transmettre plan de localisation pour avis. 14/09/2020

10/02/2020 ALUTIL : répondre aux besoins d’ALUTIL transférés par 24/02/20

ATAUB le 21/01/2020

27/07/2020 Planning : compte-tenu du décalage planning, transmettre 14/09/2020

votre planning optimisé pour qu’ATAUB établisse le RAPPEL
planning EXE.

31/08/2020 Maison G4 prise par BI : transmettre vos éléments d’EXE < 07/09/2020
pour que TECHNOSOL puisse remplir sa mission. RAPPEL

31/08/2020 Intervention machine à pieux : > 17/09/2020

Vous confirmez qu’une machine est prévue sur le site à
partir du 17/09/2020 et qu’elle fera 37 m de ht.
 De nouveau décalée au 21/09/2020.

31/08/2020 Panneau de chantier : à poser au plus vite, car LESUEUR Au plus vite
TP intervient.

07/09/2020 PIC :
 Vous nous informez mettre la base vie dans l’ancien
garage angle Mogador/Tunis. Transmettre le PIC en
tenant compte de cela.
< 18/09/2020
 Rue de Constantine : le stationnement ou l’arrêt des
véhicules n’est pas autorisé devant les logements
N°143 et 145 selon demande des riverains, le
mentionner dans le PIC.
 Implanter la grue.

07/09/2020 14/09/2020
Rendez-vous ENEDIS : rendez-vous de coordination avec
14h30
ENEDIS le 14/09/2020 à 14h30 pour définir avec eux les
besoins du transfo et les attentes pour les colonnes.
 Décalé au 21/09/2020 – 14h00

14/09/2020 Source Antoinette : Pour prise

en compte
Joint au présent CR le plan de principe de la source
Antoinette remis par la METROPOLE ce jour. Des
investigations seront demandées à LESUEUR TP pour
localiser précisément les réseaux.

14/09/2020 Isolant : confirmer à SPIE la localisation et l’épaisseur de 21/09/2020

- 12/19 -
 AT 2018 B 029
vos isolants pour confirmer l’étude thermique.

14/09/2020 Chevêtres : confirmer au charpentier vos besoins de 28/09/2020

chevêtres.

Entreprise NORMANDIE REVETEMENT

Date de la À faire
Lot N°06 : Chape Fait le :
demande : pour le :
19 : Carrelage - Faïence
20/01/2020 03/02/2020
Base vie : transmettre à C’SAM vos effectifs pour
adaptation de la base vie RETARD

20/01/2020 03/02/2020
Besoin chantier : transmettre à C’SAM vos besoins de
stockage, containeur, électricité,… RETARD

20/01/2020 03/02/2020
Planning : transmettre vos délais par tâche et vos
éventuels délais de fabrication ou commande RETARD

31/08/2020 < 07/09/2020 En cours

Réservations : transmettre vos demandes de
RAPPEL
réservations/décaissés pour le 07/09/2020 au plus tard.
 Confirmer / infirmer les questions de C’SAM

14/09/2020 Isolant : confirmer à SPIE la localisation et l’épaisseur de 21/09/2020

vos isolants pour confirmer l’étude thermique.

Date de la Entreprise ECIB À faire

Fait le :
demande : Lot N°07 – Etanchéité pour le :
20/01/2020 03/02/2020 18/02/2020
Planning : transmettre vos délais par tâche et vos
éventuels délais de fabrication ou commande

07/09/2020 14/09/2020
Réservations : transmettre vos épaisseurs de complexe
et demandes de réservation des EEP au Gros-œuvre
copie ATAUB.

14/09/2020 Isolant : confirmer à SPIE la localisation et l’épaisseur de 21/09/2020

vos isolants pour confirmer l’étude thermique.

Date de la Entreprise CUILLER FRERES À faire

Fait le :
demande : Lot N°08 – Charpente pour le :
20/01/2020 03/02/2020
Base vie : transmettre à C’SAM vos effectifs pour
adaptation de la base vie RETARD

- 13/19 -
 AT 2018 B 029

20/01/2020 03/02/2020 09/03/2020

Planning : transmettre vos délais par tâche et vos
éventuels délais de fabrication ou commande RETARD

07/09/2020 14/09/2020
Descente de charge / plan EXE : confirmer à C’SAM vos
descentes de charge et transmettre vos plans EXE à
C’SAM et ATAUB.

Date de la Entreprise BIENFAIT COUVERTURE ROUEN À faire

Fait le :
demande : Lot N°09 – Couverture pour le :
20/01/2020 03/02/2020 24/01/2020
Planning : transmettre vos délais par tâche et vos
éventuels délais de fabrication ou commande

 Votre délai doit être revu selon planning AO RAPPEL

07/09/2020 14/09/2020
Descentes de charge : confirmer vos descentes de charge
RAPPEL
à CUILLER avec copie ATAUB

07/09/2020 14/09/2020
Cahier matériaux/points singuliers : transmettre vos fiches
RAPPEL
techniques matériaux avec cahier des points singuliers au
Contrôleur technique et ATAUB

14/09/2020 Chevêtres : confirmer au charpentier vos besoins de 28/09/2020

chevêtres.

Date de la Entreprise RAVALEXT À faire

Fait le :
demande : Lot N°10 – 11 Revêtement façades – Ravalement ITE pour le :
20/01/2020 03/02/2020 Fait
Base vie : transmettre à C’SAM vos effectifs pour
adaptation de la base vie RETARD

20/01/2020 03/02/2020 Fait

Planning : transmettre vos délais par tâche et vos
éventuels délais de fabrication ou commande RETARD

Date de la Entreprise MENUISERIE DEVILLOISE À faire

Fait le :
demande : Lot N°12A – Menuiseries ext PVC / 14A - Menuiseries int pour le :
20/01/2020 03/02/2020 11/02/2020
Planning : transmettre vos délais par tâche et vos
éventuels délais de fabrication ou commande

- 14/19 -
 AT 2018 B 029

Date de la Entreprise ALUTIL À faire

Fait le :
demande : Lot N°12B – Menuiseries ext alu – Murs rideaux pour le :
20/01/2020 03/02/2020 Sans objet
Base vie : transmettre à C’SAM vos effectifs pour
adaptation de la base vie RETARD

20/01/2020 03/02/2020 Sans objet

Besoin chantier : transmettre à C’SAM vos besoins de
stockage, containeur, électricité,… RETARD

20/01/2020 03/02/2020 03/03/2020

Planning : transmettre vos délais par tâche et vos
éventuels délais de fabrication ou commande. RETARD
 Fabrication 8 semaines.

07/09/2020 14/09/2020
Demandes de réservations : à transmettre avec détail
d’appui à C’SAM et ATAUB.
 En attente des épaisseurs de doublage par IFPC

21/09/2020 28/09/2020
Menuiseries commerces, bâtiments B et C : vous n’auriez
pas les menuiseries à votre charge, transmettre les
éléments permettant à ATAUB de pouvoir vérifier cela

Date de la Entreprise IFPC À faire

Fait le :
demande : Lot N°16 – Isolation / Cloisons / Doublages pour le :
20/01/2020 03/02/2020
Base vie : transmettre à C’SAM vos effectifs pour
RETARD
adaptation de la base vie

20/01/2020 03/02/2020
Besoin chantier : transmettre à C’SAM vos besoins de
stockage, containeur, électricité,… RETARD

20/01/2020 03/02/2020
Planning : transmettre vos délais par tâche et vos
éventuels délais de fabrication ou commande RETARD

10/02/2020 ALUTIL : répondre aux besoins d’ALUTIL transférés par 24/02/20

ATAUB le 21/01/2020 RETARD

14/09/2020 Isolant : confirmer à SPIE la localisation et l’épaisseur de 21/09/2020

vos isolants pour confirmer l’étude thermique. RAPPEL

21/09/2020 Réponse aux différentes demandes : < 25/09/2020

 M. PAIS s’engage à répondre aux différentes
demandes avant le 25/09/2020

- 15/19 -
 AT 2018 B 029

Date de la Entreprise EM2C À faire

Fait le :
demande : Lot N°17 – Métallerie pour le :
20/01/2020 03/02/2020
Planning : transmettre vos délais par tâche et vos
éventuels délais de fabrication ou commande RETARD

07/09/2020 14/09/2020
Demandes de réservations : transmettre vos besoins et
demandes de réservations à C’SAM et ATAUB.

Date de la Entreprise FERMATIC À faire

Fait le :
demande : Lot N°18 – Porte de garage pour le :
20/01/2020 03/02/2020 11/02/2020
Planning : transmettre vos délais par tâche et vos
éventuels délais de fabrication ou commande

07/09/2020 14/09/2020
Demandes de réservations : à transmettre à C’SAM et
ATAUB.

07/09/2020 14/09/2020
Besoin électriques : transmettre vos besoins électriques à
GEP et ATAUB.

14/09/2020 21/09/2020
Nuancier : transmettre gamme RAL du fabricant

Date de la Entreprise DELOBETTE À faire

Fait le :
demande : Lot N°20 – Sols souples pour le :
20/01/2020 03/02/2020
Base vie : transmettre à C’SAM vos effectifs pour
RETARD
adaptation de la base vie

20/01/2020 03/02/2020 29/01/2020

Planning : transmettre vos délais par tâche et vos
éventuels délais de fabrication ou commande.
Ragréage : 03 Mois
Pose : 4 mois
Commande : 3 Mois

10/02/2020 ALUTIL : répondre aux besoins d’ALUTIL transférés par 24/02/20

ATAUB le 21/01/2020

Date de la Entreprise GUERIN PEINTURE À faire

Fait le :
demande : Lot N°21 – Peinture pour le :
20/01/2020 03/02/2020
Planning : transmettre vos délais par tâche et vos
RETARD
éventuels délais de fabrication ou commande

- 16/19 -
 AT 2018 B 029
Date de la Entreprise SPIE À faire
Fait le :
demande : Lot N°22 – Plomberie / 23 – Chauffage / 24 - Ventilation pour le :
20/01/2020 03/02/2020 21/09/2020
Planning : transmettre vos délais par tâche et vos
RETARD
éventuels délais de fabrication ou commande
 Vous vous adapterez sur le planning établi par
ATAUB.

10/02/2020 ALUTIL : répondre aux besoins d’ALUTIL transférés par 24/02/2020

ATAUB le 21/01/2020 RETARD

07/09/2020 SUE de désenfumage : transmettre vos besoins de SUE 14/09/2020

désenfumage à ALUTIL et ATAUB RETARD

07/09/2020 Besoins électriques : transmettre à GEP et ATAUB vos 14/09/2020

besoins électriques. RETARD

21/09/2020 GT Palière : confirmer à ATAUB les dimensions intérieures 28/09/2020

pour chaque GT et par bâtiment

Entreprise GEP
Date de la À faire
Lot N°25A - Électricité courants forts Fait le :
demande : pour le :
25B – Électricité courants faibles
20/01/2020 03/02/2020 26/02/2020
Planning : transmettre vos délais par tâche et vos
RETARD
éventuels délais de fabrication ou commande

07/09/2020
Interphonie : transmettre vos demandes de réservations à
ALUTIL pour incorporer les visiophones

07/09/2020 14/09/2020
Rendez-vous ENEDIS : rendez-vous de coordination avec
14h30
ENEDIS le 14/09/2020 à 14h30 pour définir avec eux les
besoins du transfo et les attentes pour les colonnes.
 Repoussé au 21/09/2020 – 14h00

14/09/2020 PM
Incorporations : vous évoquez un problème pour
incorporer les DI des appartements avec les besoins des
autres lots.

Date de la Entreprise SCHINDLER À faire

Fait le :
demande : Lot N°27 – Ascenseurs pour le :
10/02/2020 Plans EXE : mettre à jour vos plans d’EXE selon 24/02/2020
observations ATAUB du 30/01/2020 relatives aux RETARD
dimensions de gaines d’ascenseur
 ATAUB analyse votre réponse du 24/08/2020.

- 17/19 -
 AT 2018 B 029

MAITRE DE L’OUVRAGE : BOUYGUES IMMOBILIER À faire

Date de la Fait le :
pour le :
demande :
06/01/2020 Consignation : transmettre les PV de consignation des Au plus tôt
concessionnaires pour chaque parcelle.

06/01/2020 Bornage : dès démolitions réalisées, faire borner le terrain Après démolition
afin que le Gros-œuvre puisse faire son piquetage.

06/01/2020 Diagnostic amiante/plomb : dès libération des maisons N°42 Dès libération
et N°43, faire les diagnostics avant démolition.
Rendez-vous le 10/09/2020 pour les maisons KW 42 et 43.

03/02/2020 R-1 inondable : vous confirmez ce jour que le R-1 peut-être PM

inondable.

24/02/2020 Concessionnaires : rendez-vous concessionnaires à caler

pour définir avec eux à minima :
 ENEDIS : besoins et mise en œuvre du transfo. 16/03/2020
 14H00
 METROPOLE :
- raccordement des EU / EV
- raccordement des EP
- raccordement de l’AEP

24/02/2020 Référé préventif : voir avec l’expert pour constater l’état du Au plus tôt
mur existant de la parcelle N°45 après démolition de la
maison N°46.

24/02/2020 Epure géomètre : C’SAM a besoin de 3 points pour axer les Pour prise
bâtiments. en compte
 Rendez-vous le 16/09/2020 pour définir les
bornages.

27/07/2020 Consignation : selon visite de ce jour, il resterait à < 11/09/2020

minima :
 AEP : Parcelles N°KW 311, KW 60, KW 42, KW
43 et KW 46
 Gaz : parcelle KW 43
 ENEDIS : parcelles KW 41, KW 42 et KW 43
 ORANGE : parcelle KW 43

31/08/2020 A ce jour, vous êtes : PM

 Parcelle N°41 (vendeur de voitures) : propriétaire
parcelle libérée le 03/02/2020
 Parcelles N°42 et 43 (LOGEAL) : Maison N°43
(libérée depuis le 06/09/2020 et 08/09/2020
acquisition)
 Parcelle N°46 (rue de Tunis) : propriétaire et la
maison est démolie.
 Parcelles N°55 à 60 et N°310 à 313 (maisons Ville

- 18/19 -
 AT 2018 B 029
de Rouen) : propriétaire et les logements ont été
murés

Date de la À faire
MAITRE D'ŒUVRE – ATAUB ARCHITECTES Fait le :
demande : pour le :

Date de la CONTROLEUR TECHNIQUE – QUALICONSULT À faire

Fait le :
demande : pour le :
Selon CR du CT

Date de la COORDONNATEUR SPS – QUALICONSULT À faire

Fait le :
demande : pour le :
Selon CR du CSPS

Fait à Bois-Guillaume, le 22/09/2020

- 19/19 -